+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор на ремонт офиса с ип

Договор на ремонт офиса с ип

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик — принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на текущий ремонта помещения (офиса)

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Никогда не подписывайте договор на ремонт квартиры без этих пунктов

Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик — принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.

Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа.

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей.

Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.

Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон. В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ форма КС-2 Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ.

В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.

Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения.

Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.

Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы подтвержденные документально , расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика.

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в статьях на сайте. Расторжение контракта не высвобождает арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате пени.

Договор подряда на ремонт офиса составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сторон.

По сути, этот документ представляет собой результат работы, объект. Но, отношения работодателя и исполнителя не переходят в разряд сделки подряда.

Законодательством устанавливаются разграничения договоров гражданско-правового характера. Однако нельзя забывать, что ИП остается физическим лицом, и даже в предпринимательстве к нему применимы требования о нотариальном одобрении супругом сделок с совместно нажитой недвижимостью письмо Минфина России от Подрядчик обязуется: 6.

В обязанности подрядчика включается: приступить в течение двух дней к работе, исполнить работы в соответствии с нормами и в срок, сдать в течении двух дней после завершения процесса объект без мусора, подрядчик способен привлекать прочих специалистов и отвечает сам за их качество работы, обеспечивать процесс нужными инструментами, конструкциями и техникой. Обязанности Подрядчика Стоимость подъема облицовочных материалов учтена в общей стоимости договора при условии подъема материалов с использованием лифта.

Стоимость работ и общестроительных материалов является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит, за исключением случаев Заказчик обязан рассмотреть акт, и подписать в течение 3 трех рабочих дней с даты получения на электронную почту указанную в договоре, либо дать письменно мотивированный отказ. Календарные сроки выполнения работ с 20 апреля г. Подряд подразумевает получение заказчиком материальной ценности.

Сделка на оказание услуг заключается в том, что в течение условленного времени исполнитель будет выполнять работы, не связанные с материальным результатом. Период действия сделки может быть установлен четко или не иметь определенных временных рамок. На сайте собраны лучшие и новые бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, ведение ИП, каталог франшиз от представителей, образцы шаблонов документов, бланков и форм за год.

Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемом помещении мебели, полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества.

Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором, по акту приема-передачи работ, подписанному обеими сторонами. В целях предотвращения засорений и загрязнений арендатору запрещается выбрасывать в канализационную сеть любые бытовые отходы. По письменному согласованию арендодатель может обеспечить вывоз отходов производства арендатора. Образец договора долгосрочной аренды здания без права арендатора сдавать здание или помещения в нем в субаренду, заключаемый между юридическими лицами.

Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. При этом Подрядчик гарантирует что третьи лица будут уведомлены о существовании настоящего Договора и всех существенных условиях настоящего Договора.

Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемых помещениях мебели, полов, электроприборов, электропроводки, санитарно-технического оборудования, стекол и другого имущества. В ходе экспертизы может проверяться только качество тех работ, которые были выполнены в объеме Подрядчиком и приняты Заказчиком в соответствии с Актами выполненных работ. Расходы на проведение экспертизы возмещаются Заказчику только в случае признания его претензий обоснованными. В течение трех дней от подписания договора заказчик оплачивает средства на 10 процентов меньше требуемого, 10 процентов выплачиваются после завершения работ.

Полный расчет проходит не позже трех дней от подписания акта сдачи работ. При претензиях заказчика подрядчик, когда это не по вине поставленных им же материалов — должен устранить за свой счет причину. Подрядчик обязуется за свой счет исправлять в течение действующего гарантийного срока см.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Понравился образец договора? Скачайте бесплатно пример договора или сохраните в соц. Обеспечить доступ персонала Исполнителя на Объект при условии соблюдения последним контрольно-пропускного режима, установленного на Объекте. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора на ремонт.

Сведения об объекте аренды являются существенными условиями договора, при их отсутствии договор считается незаключенным. В части погашения арендных и иных платежей настоящий договор будет действовать до полной оплаты всех причитающихся арендодателю сумм. Порядок заключения договора и последовательность работ. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Это быстро и бесплатно! Заявление на использование имущественного. Заявление на включение в реестр кредиторов по договору цессии. Договор найма жилого помещения гарантийный платеж. Предварительный договор купли-продажи квартиры с рассрочкой образец Принципы налогообложения россии согласно налогового кодекса.

Если договор залога не зарегистрирован. Договор поставки претензия возврат товара. По совместная работа над документом. Порядок ознакомления с сертификатом соответствия. Форма заявление на переоформление медицинской деятельности. Юристами онлайн-сервиса Правовед. Обращаться к физическим, юридическим лицам, в муниципальные, государственные 4. Договор подряда между физическими лицами общая форма. Договор займа между физическими лицами беспроцентный рублевый.

Юридические адреса и банковские реквизиты. Как действует договор цессии между юридическим лицом и физическим лицом в году. Образец договора на разработку дизайн-проекта интерьера помещений, заключаемый между физическим и юридическим лицом. Выходом из ситуации становится съем квартиры у третьих лиц. Особенностями договора подряда строительных работ между физическими лицами является указание, за чей счет приобретаются расходные материалы и оборудование, существуют ли гарантии на выполненные работы.

Проще ситуация с юр. Законодательные нормы диктуют обязанность заключения между физ. Образец договора подряда Подрядчик обязуется произвести, а Заказчик 2. Важно знать, стать обладателем акций смогут юридические, физические лица, причем это осуществляется без особых сложностей. Договор хороший, но если его использовать ИП-физ. Составление договора на ремонт квартиры между физическими лицами, образец.

Образец договора подряда с физическим лицом. Договор подряда для физического лица — образец Договор подряда для юридического лица — образец. Осмотр и проверка выполняемой работы осуществляются Образец договора подряда с физическим лицом 7.

Договор на текущий ремонта помещения офиса Договор на ремонт помещений Договор на ремонт помещений на практике заключается часто, ведь любому помещению, длительное время находящемуся в эксплуатации, обязательно понадобится ремонт рано или поздно. Столкнувшись с такой необходимостью, лицо, обладающее помещениями, должно определиться с тем, как будет выполняться ремонт, самостоятельно или с привлечением сторонних лиц. Практика показывает, что на ремонт офисных помещений чаще привлекаются сторонние организации, с которыми заключается договор на ремонт офиса.

Описание документа. Договор на ремонт помещений на практике заключается часто, ведь любому помещению, длительное время находящемуся в эксплуатации, обязательно понадобится ремонт рано или поздно. Столкнувшись с такой необходимостью, лицо, обладающее помещениями, должно определиться с тем, как будет выполняться ремонт, самостоятельно или с привлечением сторонних лиц. Практика показывает, что на ремонт офисных помещений чаще привлекаются сторонние организации, с которыми заключается договор на ремонт офиса. При заключении договора следует учитывать целый ряд немаловажных аспектов, значимых именно для соглашения о проведении ремонта.

Образец договора

Ваша версия браузера не поддерживает современные технологии, поэтому некоторые страницы могут отображаться некорректно. Предлагаем Вам скачать самые современные браузеры. Они бесплатны, легко устанавливаются и просты в использовании. Заявка на звонок.

Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик. Авансовый платеж входит в общую стоимость работ. Наличие дефектов и недостатков, а так же сроки и порядок их устранения, определяются двухсторонним актом заказчика и Подрядчика. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом.

Заказчик обязуется принять законченный строительством объект в эксплуатацию работы, услуги и оплатить его их в соответствии с ценой, установленной настоящим договором. Заказчик принимает на себя обязательство по изменению цены в сторону увеличения уменьшения в случаях, предусмотренных п. В случае несогласия Заказчика с изменением открытой договорной цены работы Подрядчиком прекращаются до урегулирования разногласий путем подписания совместного протокола. Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке и предоставлению для утверждения Заказчику ПСД. Оплата за выполненные работы услуги производится Заказчиком по степени их готовности на основании подписанных представителями Заказчика и Подрядчика актов о стоимости выполненных работ услуг. При несогласии с данными, отраженными в акте, Заказчик возвращает справку с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. Заказчик производит оплату выполненных работ услуг в течение 2 двух банковских дней после подписания акта.

Договор на ремонт офиса между юридическими лицами

Москва, ул. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ, в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации и частные лица в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков производства работ.

Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

.

Если вам нужно сделать косметический ремонт недорого и быстро, обращайтесь в именуемый в дальнейшем «Подрядчик» заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ИП МИКУ МАРИЯ РОМАНОВНА плитки · Ремонт ванной комнаты · Ремонт офисов · Капитальный ремонт - цены · Сметы.

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

.

Договор подряда по ремонту жилого помещения между ип и

.

Экземпляр договора ремонтно-отделочных работ

.

Договор на ремонт офиса с ип

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Спиридон

    РФ превращают в КЛ.

  2. Доброслав

    Дядя, ты откуда такой тупой. Твой ИНН в налоговой (он единый). Истории карт (хоть одна, хоть 20), банки отправляют в налоговую, там спец.программа, на тебя заведена (типа карта куда заносится вся информация. Надо будет, создадут дополнительные отделы, которые будут этим заниматься.

  3. scabualhy

    А так мы скажем: на нас напали, мы пересрали и ввели ВП для усиления границ, особо важных предприятий и т.д Границ, чтоб на тех же бляхах с приднестровья в одессу не навезли оружия и т.д

© 2018-2022 prazdnik-v-moskve.ru